2015造价员考试基础知识第八章讲义:工程索赔

导读: 2015年造价员考试正在备考，233网校整理“2015年造价员考试《基础知识》章节讲义”供考生参考使用！祝您一次通过造价员考试！
1. 分类：

1)按索赔的目的分类：⑴工期索赔⑵经济索赔：也称额外费用索赔，简称“费用索赔”。

2)按索赔的合同依据分类：

⑴合同规定的索赔：

⑵非合同规定的索赔：称为“超越合同约定的索赔”。

⑶道义索赔：罕见，称为通融索赔，或称优惠索赔。

3)按索赔的有关当事人分类：

⑴工程承包商同业主之间的索赔：最普遍，最常见的是承包商向业主提出;

⑵总承包商同分包商之间的索赔

分包商向总承包商提出的索赔要求，经过总承包商审核后，凡是属于业主方面责任的，均由总承包商汇总加工后向业主提出;凡属总承包商责任的，则由总承包商和分包商协商解决;

⑶承包商同供货商之间的索赔：一般称为“商务索赔”，

无论施工索赔或商务索赔，都属于工程承包商施工的索赔范围。

4)按索赔的处理方式分类：

① 单项索赔：采取一事一索赔的方式。——施工索赔通常采用方式

② 综合索赔：又称总索赔，俗称一揽子索赔，也就是总成本索赔。——特定情况下被迫采用的一种索赔方式。

采取综合索赔时，承包商须提前征得工程师的同意，并提出以下证明：A承包商的投标报价是合理的;B实际发生的总成本是合理的;C承包商对成本增加没有任何责任;D不可能采用其他方法准确地计算出实际发生的损失数额。

5)按索赔的对象分类：⑴索赔：承包商向业主提出;⑵反索赔：业主向承包商提出。

一. 索赔的条件

1.客观性 2.合法性 3.合理性

二. 索赔的基本程序及其规定

1. 索赔的提出

1)索赔意向书。承包商应在索赔事件发生后28天内，将其索赔意向通知监理工程师。如承包商未在规定的期限内提出索赔意向或通知，则会丧失在索赔中的主动和有利地位。

2)索赔申请报告。建设工程施工合同条件及FIDIC合同条件规定;承包商须在发出索赔意向通知后的28天内或经工程师同意的其他合理时间内，向工程师交一份详细索赔报告。如索赔事件对工程影响持续时间长，则承包商还应向工程师每隔一段时期提交中间索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后28天内，向业主或工程师提交最终索赔申请报告。

2. 索赔报告的审核： 承包商索赔要求成立所须同时具备的四个条件：

1)与合同相比较已造成了实际的额外费用增加或工期损失;

2)造成的费用增加或工期损失不是由于承包商自身的过失所造成的;

3)这种经济损失或权利损害也不是由承包商应承担的风险所造成的;

4)承包商在合同规定的期限内提交了书面的索赔意向通知和索赔报告。

我国建设工程合同条件规定：工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该索赔报告已经认可。

3. 索赔的处理。经过认真分析研究，并与承包人、业主广泛讨论后，工程师应向业主和承包人提出自己的《索赔处理决定》，还需提出《索赔评价报告》作为决定的附件。承包人如持有异议，可提供进一步证明材料，向工程师说明不合理的理由。如工程师坚持决定而承包人仍不满意，可提交仲裁机构进行仲裁。

4. 业主审查索赔处理。

当工程师的索赔额超过其权限范围时，须报请业主批准。索赔报告经业主批准后，工程师即可签发有关证书。

三. 索赔证据和索赔文件

对索赔证据的要求为;⑴真实性⑵全面性⑶关联性⑷及时性⑸具有法律证明效力

四. 承包商索赔的主要内容与处理原则

1. 业主未能按合同约定的内容和时间完成应该做的工作：工期索赔或损失费用索赔

2. 监理指令错误：费用、损失费用和工期索赔

3. 监理未能及时向承包商提供所需指令、批准：费用、损失费用和工期索赔，工期确认时间14天。

4. 业主未能按合同约定时间提供图纸：损失费用和工期索赔，工期确认时间根据通用条款约定为14天。

5. 延期开工：提出延期开工申请，如被批准可索赔工期，监理确认时间为48天。业主要求延期开工，可进行因延期开工造成的损失和工期索赔。

6. 地质条件发生变化：开挖过程中遇到文物和地下障碍物时，可索赔费用、损失费用和工期;当业主没有完全履行告知义务，开挖过程中遇到地质条件显著异常时，可索赔费用、损失费用和工期;如开挖后地基需处理，根据设计变更，索赔费用、损失费用和工期。

7. 暂停施工：费用、损失费用和工期索赔。

8. 因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时：工期索赔，能否进行费用索赔视具体合同约定而定。

9. 不可抗力：费用、损失费用和工期索赔，工期确认时间为14天。因业主一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除延迟履行责任。

10. 检查检验：费用、损失费用和工期索赔。

11. 重新检验：当重新检验合格时，费用、损失费用和工期索赔。

12. 工程变更和工程量增加：按工程变更的合同价款调整程序处理，工期索赔，确认时间为14天。

13. 工程预付款和进度款支付：业主违约，按通用和专用条款约定承担违约责任。

14. 业主供应的材料设备：按通用和专用条款约定承担违约责任。

15. 其他：合同约定的其他顺延工期和业主违约责任，承包商视具体合同约定处理。

五. 索赔费用的组成和计算方法

1. 索赔款的主要组成部分：直接成本、间接成本和利润。

在工程索赔的实践中，以下几项费用一般是不允许索赔的：

1)承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用;

2)承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用;

3)承包商进行索赔工作的准备费用;

4)索赔款在索赔期间的利息;

5)工程有关的保险费用。

2. 工期索赔的计算：比例法、相对单位法、网络分析法、平均值计算法、其他方法。

3. 费用索赔计算

1)总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;

使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：

① 合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理;实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致;

② 承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况;

③ 费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。

2)分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。

特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。

因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。

造价员基础问答：

设计概算的概念是什么?

设计概算的作用是什么?

电弧切割的适用范围及特点是什么?

设计概算编制的依据是什么?

热门关注：

2015年全国造价员考试各地区报名专题 考试科目

2015造价员报考条件深度解析 新手考试指南

课程辅导：

2015造价员培训班，教你两步制胜！

超赞应用推荐：

下载233网校app，获最新资讯，用手机随时做题！

扫描以下图片即可下载app

责编：baijie评论纠错