[2019合同]小工程施工合同范本2019*新整理版

 发包方：

  法定代表人：   承包方：   法定代表人：   风险提示：发包人的相对义务   根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。   若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。   一、工程名称：____________。   二、建筑面积（工程形式）：____________。   三、施工地点：________________。   四、工期：   1、开工：____年__月__日；   2、竣工：____年__月__日；   风险提示：关于实际竣工日期的规定    当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：   工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。    3、合同工期总共历时____天。   五、承包形式：   本工程采取下列第_____项方式承包。   1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；   2、包工不包料；   3、包工包料。   如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。   六、工程质量管理及验收   1、质量标准：工程质量符合___________________标准。   2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。   3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。   风险提示：工程质量未符合标准的归责   因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。   七、工程价款：共计_______人民币元。   八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。   九、质保期：_______年。   十、双方的责任义务   1、发包方的责任义务   （1）为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；   （2）监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；   （3）给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；   （4）按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。   2、承包方的责任义务   （1）按发包方要求及图纸要求进行施工；   （2）如期完成施工任务；   （3）接受发包方的技术指导和质量标准要求；   （4）负责发包方提供料物及设备的保护；   （5）教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；   （6）承担施工中的一切安全事故责任及费用。   十一、其他   1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。   2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。   3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。   发包方：   法定代表人：   _____年___月___日   承包方：   法定代表人：   _____年___月___日