[2019合同]PP管道安装工程范本*新

 发包方（以下简称甲 方）：

  代表人：   承包方（以下简称乙 方）：   负责人：   风险提示：发包人的相对义务   根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。   若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方________________项目的pp管道安装工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：   一、 工程概况   1、施工范围：   2、施工地点：   3、承包方式：   二、 施工工期   风险提示：关于实际竣工日期的规定    当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：   工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。    1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总_______天。   2、乙方开工前_______天，应向甲方发出开工通知。   风险提示：工程质量未符合标准的归责   因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。   三、 质量保证   地暖使用寿命保修_______年，乙方对安装工程免费保修_______个采暖期，_______年负责维修。   四、 施工方案及验收标准   1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。   2、工程的验收标准与施工方案一致，*低是合格，验收不合格的，乙方应无偿返工。   五、 施工现场管理   1、 乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。   2、 乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。   3、 甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。   4、 施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。   六、 工程造价和结算方式   1、 合同造价：造价按工程量据实结算，共_______平方米，每平方米单价_______元，合计______________元。   2、 结算方式   （1）主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%；   （2）后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%；   （3）工程竣工付至总价的90%，   （4）保修期为_______年，**个采暖期结束后_______天内付到95%，第二个采暖期结束后_______日内付清余款，终生负责维修。   风险提示：保修责任的起算   工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定*低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。   发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。   七、保修   本工程的保修期为_______年，保修期内，乙方要及时履行保修责任，不得拒绝，如若违约则应承担维修的所有费用，并支付_______元违约金给甲方。   八、 合同签订后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向守约方赔偿经济损失，守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。   九、 附则   1、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。   2、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地法院起诉，也可解除合同。   甲方：   地址：   联系人：   联系方式：   _______年_______月_______日   乙方：   地址：   联系人：   联系方式：   _______年_______月_______日