[2019合同]道路照明安装工程施工合同范本2019

 发包方（甲方）：

  代表人：   承包方（乙方）：   责任人：   风险提示：发包人的相对义务   根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。   若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。   **条、工程概况   1、工程名称：   2、工程地点：   3、施工范围：   4、承包方式：   5、工程造价：   6、工程工期：   风险提示：关于实际竣工日期的规定    当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：   工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。    （1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。   （2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。   第二条、甲方责任   1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。   2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。   3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。   第三条、乙方责任   1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。   2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。   3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。   4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。   第四条、施工条件   1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；   2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。   第五条、关于工期的提前与延迟   1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。   2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。   3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。   第六条、工程质量与验收   风险提示：工程质量未符合标准的归责   因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。   1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。   2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。   3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。   4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。   风险提示：保修责任的起算   工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定*低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。   发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。   第七条、保修期   工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。   第八条、工程价款与结算   1、本工程无预付款。   2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。   3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。   第九条、安全条款   1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10kv电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(gb50173-92)及电力部门的有关规定。   2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。   3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。   第十条、争议解决   1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。   2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。   第十一条、附则   1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。   2、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。   甲方：   地址：   联系人：   联系电话：   工程所在地：   签订时间：______年______月______日   乙方：   地址：   联系人：   联系电话：   工程所在地：   签订时间：______年______月______日