[2019合同]简易施工合同范本2019

 发包方（以下称甲方）：

  法定代表人：   承包方（以下称乙方）：   法定代表人：   风险提示：发包人的相对义务   根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。   若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。   一、工程名称：_____________________________。   二、建筑面积（工程形式）：__________________。   三、施工地点：______________________________。   四、工期：   1、开工：____年___月___日；   2、竣工：____年___月___日；   3、合同工期总共历时____天。   风险提示：关于实际竣工日期的规定    当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：   工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。    五、承包形式：___________________。   六、工程价款：共计_______人民币元。   七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。   八、质保期：____年。   九、工程质量及验收：   本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。   十、甲方的责任：   乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助**妨碍乙方施工的障碍物；   十一、乙方的责任：   1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。   2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。   十二、特别约定：   风险提示：明确违约责任    在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。   1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。   2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。   十三、其他   1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。   2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。   3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。   4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。   发包方：   法定代表人：   _____年___月___日   承包方：   法定代表人：   _____年___月___日