[2019合同]装饰安装工程合同书范本*新

 发包方（甲方）：

  负责人：   承包人（乙方）：   负责人：   风险提示：发包人的相对义务   根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。   若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议：   一、工程概况   1、工程地点：   2、工程内容：   3、承包方式：   4、工程期限：   风险提示：关于实际竣工日期的规定    当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：   工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。    计划开工时间：________年________月________日，计划完工时间：________年________月________日，共_______个工作日。   ５、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_________________元。   二、甲方权利义务   1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系；   2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）；   3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作；   4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格；   5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延；   6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜；   7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。   三、乙方权利义务   1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；   2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定；   3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通；   4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；   5、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；   6、按照有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；   7、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；   8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。   四、工程变更   工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。   五、工期延误   对以下原因造成的工期延误，工期顺延；   1、工程变化和设计变更，停水、停电；   2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；   3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延；   4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延；   5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。   风险提示：工程质量未符合标准的归责   因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。   六、质量标准   1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。   2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。   七、工程验收和保修   1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。   风险提示：保修责任的起算   工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定*低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。   发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。   2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后，填写工程保修单。   八、工程款支付方式   1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%，即___________元整；完成工程的50%时，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元在质保期结束付清。   2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。   九、违约责任   1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。   2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数_________%的违约金。   3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。   4、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。   十、争议解决   本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程所在地人民法院裁判。   十一、附则   1、本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力；   2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止；   3、本合同未尽事宜，双方协商解决。   甲方：   地址：   负责人：   身份证号：   签订地点：   签订时间：________年________月________日   乙方：   地址：   负责人：   身份证号：   签订地点：   签订时间：________年________月________日