[2019合同]水利水电土建工程施工合同范本2019

 发包人：

  法定代表人：   承包人：   法定代表人：   风险提示：发包人的相对义务   根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。   若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。   一、工程概况   工程名称：   工程地点：   工程内容：   二、工程承包范围：   三、合同工期   开工日期：______年____月____日；   风险提示：关于实际竣工日期的规定    当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：   工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。    竣工日期：______年____月____日；   合同工期总日历天数为____天。   四、质量标准：合格，争创优良。   五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。   六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。   七、发包人工作   1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。   2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。   3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。   4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。   八、承包人工作   1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。   2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。   3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。   九、材料   风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责   承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。   发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。   所有**和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程*按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。   十、质量和验收   风险提示：工程质量未符合标准的归责   因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。   中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。   十一、安全施工   承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。   十二、合同价款及支付   1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。   2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。   3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。   十三、工程预付款   合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在**台机组完工结算时扣回。   十四、进度工程款支付   每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。   十五、完工结算   完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。   十六、质量保修金   风险提示：保修责任的起算   工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定*低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。   发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。   完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。   十七、违约、索赔、争议   风险提示：明确违约责任    在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。   1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。   2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。   3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。   十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。   十九、未尽事宜，双方另行协商。   二十、本合同一式____份，双方各执____份。   发包人：   住所：   代表：   电话：   ______年____月____日   承包人：   住所：   代表：   电话：   ______年____月____日