[2019合同]外墙面砖分项工程施工承包协议书范本*新

 发包方 (以下简称甲方)：

  住址：   承包方 (以下简称乙方) ：   住址：   风险提示：发包人的相对义务   购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。   若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：   一、承包范围   外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。   二、单价   100╳100规格外墙砖单价为______元/㎡；200╳400规格外墙砖：_____元/㎡；板底抹灰______元/㎡；顶部抹光_______元/㎡，总价以实际面积结算。   风险提示：工程质量未符合标准的归责   因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。   因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。   三、质量要求   1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。   2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格   3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。   四、付款   甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。   五、甲乙双方职责   甲方职责：   1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。   2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。   3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。   风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责   承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。   发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。   4、及时提供施工所需要的材料、设备。   乙方职责：   1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；   2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；   3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；   4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；   5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。   六、工期   风险提示：关于实际竣工日期的规定    当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：   工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。    从合同签订之日开始进场，在______月______日前全部完成并开始拆架。   七、安全   乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。   风险提示：明确违约责任    在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。   八、违约责任   甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。   九、争议解决   双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。   十、本协议的*终解释权归甲方所有   十一、协议生效条款   （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。   （2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。   （3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。   十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。   甲方：   代表人：   签订地点   _______年____月____日   乙方：   代表人：   签订地点   _______年____月____日