2018最新工程欠款合同诉讼状模板

 起诉单位：（全称）：＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿县＿＿＿＿＿＿建筑公司。

　　企业性质：集体。

　　经营范围：工业与民用建筑。

　　流动资金：１６９．５万元。

　　何时经何部门批准开业：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月份经＿＿＿＿＿＿县基建局批准。

　　地址：＿＿＿＿＿＿县＿＿＿＿＿＿乡＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿工区历下办理处。帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　法定代表人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　被告单位（全称）：　＿＿＿＿＿＿市职工教育培训中心。

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿＿　－＿＿＿＿＿＿路＿＿＿＿＿＿＿＿号。

　　事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。

　　事实和理由：

　　＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日，　＿＿＿＿＿＿县建筑工程总公司＿＿＿＿＿＿公司（原告，以下简称乙方）同＿＿＿＿＿＿市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为４９５１２５．７４元。开工日期定为＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日；竣工日期定为＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的７０余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达８０５９．７３元。甲方虽然承担了　２５６１１．４３元的误工费，但尚有５７９７９．３０元到今有承担赔偿损失的责任。

　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于　＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日完工。三幢楼均经　＿＿＿＿＿＿市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交＿＿＿＿＿＿市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款２１７９３．０６元。

　　从＿＿＿＿＿＿年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值　１７４５５１．８７元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月底撤离甲方工地。

　　为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

　　综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款　给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

　　诉讼请求：

　　责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

　　（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款２１７９３．０８元；

　　（二）　结算零建工程款：１７４５５１．　８７元减去甲方垫付的材料款６６９１３．３０元，应付给乙方工程款１０７６８．５７元；

　　（三）赔偿乙方的经济损失：＿＿＿＿＿＿年至＿＿＿＿＿＿年度拖欠款的滞纳金５４５９５．８８元；＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月至＿＿＿＿＿＿月设备闲置费５７９７９．３０元

　　以上三项合计，共２４２００６．８３元。

　　此致

　　＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿区人民法院

　　起诉单位：＿＿＿＿＿＿县建筑工程总公司

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司（盖章）

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日

　　附：

　　１、本状副本１份；

　　２、书证２８件。